Договор на покупку стройматериалов безналичный расчет

Содержание
  1. Договор купли продажи строительных материалов образец
  2. Образец заполнения договора купли-продажи строительных материалов
  3. Договор купли-продажи строительных материалов
  4. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
  5. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  6. 2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  7. 3. СРОК ИСПОЛНЕННИЯ ДОГОВОРА
  8. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  9. 5. ФОРС-МАЖОР
  10. 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
  11. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  12. Типовой договор на покупку стройматериалов по безналичному расчету | Правовая помощь
  13. Договор купли-продажи строительных материалов образец
  14. Типовой договор поставки товара
  15. Договор на покупку стройматериалов безналичный расчет
  16. Договор купли-продажи строительных материалов между физическими и юридическими лицами
  17. Образец договора купли продажи строительных материалов между юр лицами
  18. Типовой образец договора купли-продажи строительных материалов с физическим лицом
  19. Договор купли-продажи строительных материалов (между физическими лицами)
  20. Образец договора поставки строительных материалов
  21. Типовой договор на покупку стройматериалов по безналичному расчету
  22. о продаже стройматериалов
  23. Типовой договор на покупку стройматериалов по безналичному расчету за услуги питания
  24. Договор купли продажи стройматериалов между юридическими лицами
  25. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  26. 3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  27. 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
  28. 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
  29. 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
  30. 8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  31. Договор купли-продажи строительных материалов — образец
  32. Договор купли-продажи строительных материалов – образец
  33. Договор купли-продажи стройматериалов
  34. Договор купли-продажи строительных материалов между юридическими лицами
  35. Судебные споры, связанные со сделками со стройматериалами
  36. Договор купли продажи стройматериалов между юридическими лицами – Бизнес, законы, работа
  37. Договор на продажу строительных материалов между юридическими лицами
  38. Ipc-zvezda.ru
  39. Договор поставки строительных материалов
  40. Оформление договора купли-продажи строительных материалов в 2017 году

Договор купли продажи строительных материалов образец

Договор на покупку стройматериалов безналичный расчет

Купле-продаже подлежит любой товар, будь то недвижимость, транспортное средство или любые материалы.

В данной статье предлагаем скачать бланк договора купли-продажи строительных материалов, на основании которого покупатель оплачивает стройматериалы продавцу, а продавец, в свою очередь, передает их покупателю. Скачать образец договора можно по ссылке в конце статьи в формате word бесплатно.

Для того чтобы бланк договора давал гарантии обеим сторонам, он должен быть грамотно оформлен. Как правильно составить договорное соглашение, какие пункты нужно включить в документ при купле-продаже стройматериалов разберем в статье ниже.

Представленный в конце статьи бланк можно использовать не только при продаже строительных материалов, но и при продаже любых товарно-материальных ценностей (ТМЦ).

Обратите внимание! На сайте можно также скачать и другие образцы договора купли-продажи: животных – скачать. лодочного мотора – скачать. оборудования – скачать образец.

Образец заполнения договора купли-продажи строительных материалов

Сторонами соглашения может выступать как физические лица, так и юридические. В бланке обязательно нужно прописать реквизиты обеих стороны.

Кроме того, договор купли-продажи будет действителен только в том случае, когда в нем прописано дата и место заключения.

Договорное соглашение составляется, как минимум, в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, в простой письменной форме.

Существенным условием договора купли-продажи строительных материалов является предмет договора, его цена.

Предметом выступают товарно-материальные ценности, в данном случае строительные материалы. Их необходимо тщательно описать, указать марку, характеристики, отличительные черты. Описание материальных ценностей может быть приведено в спецификации к бланку договора, в случае, если ассортимент продаваемых материалов достаточно обширен.

Цена на материалы оговаривается сторонами, в спецификации обычно приводится перечень материальных ценностей, их количество, цена за единицу, общая стоимость каждой позиции и общая сумма по договору.

Наряду с суммой, должен быть прописан порядок проведения расчетов между сторонами: вид расчетов (наличные, безналичный), возможность предоплаты, сроки оплаты.

Также прописывается порядок передачи ТМЦ от продавца покупателю.

Любой договор купли-продажи должен включать ответственность сторон, обычно прописывается размер пени, которая применяется в случае невыполнения условий договорного соглашения.

Последними пунктами выступают действия в случае форс-мажорных ситуаций, а также порядок разрешения возможных споров.

Составленный бланк договорного соглашения при купле-продаже строительных материалов подлежит подписанию обеими сторонами вместе со спецификацией.

Ниже предлагаем скачать образец документа по ссылке ниже.

Скачать образец договора купли-продажи стройматериалов можно по ссылке .

Договор купли-продажи строительных материалов

Купля-продажа товарно-материальных ценностей выполняется на основании договора купли-продажи, к которому прикладывается, как правило, спецификация с перечнем реализуемых материалов. Скачать типовой бланк договора купли-продажи стройматериалов можно по ссылке внизу статьи.

Минутку внимания! На нашем сайте можно скачать и другие образцы договора купли-продажи, например, животных – скачать образец. лодочного мотора – скачать. оборудования – образец. товаров – скачать образец. Полный перечень документов можно найти в разделе ДОГОВОРА .

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

« » 2015 г.

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Продавец », с одной стороны, и гр. паспорт: серия. №. выданный. проживающий по адресу. именуемый в дальнейшем « Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а покупатель покупает строительные материалы в ассортименте и по ценам указанным в приложении №1 к данному договору.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма настоящего договора составляет рублей.

2.2. Все расчеты между сторонами производятся только за наличный расчет.

2.3. Расчеты производятся с % предоплатой товара Покупателем путем внесения суммы договора в кассу Продавца в течении дней с момента подписания настоящего договора.

2.3. Продавец выдает Покупателю справку (корешок приходного ордера) или иной документ об оплате товара после внесения последним суммы договора в кассу Продавца.

3. СРОК ИСПОЛНЕННИЯ ДОГОВОРА

3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания.

3.2.Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в приложении №1 к настоящему договору, в течении дней со дня оплаты Покупателем товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

4.2. За просрочку поставки строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.3. При непоставке строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и возмещает убытки понесенные Покупателем, связанные с инфляцией, в размере % годовых от суммы договора.

4.4. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.5. При поставке некачественных строительных материалов Покупатель имеет право требовать в течение .

5. ФОРС-МАЖОР

5.1.

Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

5.2.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.

5.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Источник: http://zayavlenievsud.my1.ru/publ/sdelki/dogovor_kupli_prodazhi_stroitelnykh_materialov_obrazec/22-1-0-541

Типовой договор на покупку стройматериалов по безналичному расчету | Правовая помощь

Договор на покупку стройматериалов безналичный расчет

Договор купли-продажи может содержать в себе дополнительные пункты, такие как:

  • порядок оплаты (полная предоплата, авансовые платежи, рассрочка);
  • условия гарантии и послепродажного обслуживания;
  • ответственность сторон в случае ненадлежащего исполнения условий договора и др.

Судебные споры, связанные со сделками со стройматериалами Строительный материал требует специальных условий хранения. При их несоблюдении покупатель не может жаловаться на качество предоставленного товара. В силу ч. 1 ст.

476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что они образовались до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

Бремя доказывания брака в случае подобного заявления истца-покупателя по общему правилу лежит на нем.

Договор купли-продажи строительных материалов — соглашение по передаче в пользование строительных материалов.

Когда у одного индивида появляется необходимость купить какой-то товар, скажем, стройматериалы, а у другого есть возможность продать их, эти люди автоматически превращаются в договаривающиеся стороны – покупателя и продавца.

Сделку, заключаемую между ними, следует оформить официально.

Для этого существует типовой договор купли-продажи, которым предусматривается, что человек, который продает строительные материалы, передаст их в собственность человеку, который хочет купить эти материалы, а тот, получив покупку, оплатит ее стоимость. Кроме того, заключение договора купли-продажи подразумевает, что купленные строительные материалы окончательно и бесповоротно становятся собственностью покупателя.

Договор купли-продажи строительных материалов образец

Доставка Товара Поставщиком осуществляется в согласованные сроки на место указанное Покупателем и оформляется товарно-транспортной накладной и счетом-фактурой с указанием суммы, НДС и реквизитов Покупателя и Поставщика, выписываемой в двух экземплярах. Датой поставки считается дата получения товара, указанной в накладной.3.4. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента передачи Товара Покупателю.

Передача Товара оформляется накладной ТОРГ-12, которая подписывается сторонами.3.5. Качество товара должно соответствовать ГОСТ и ТУ, сертификатам соответствия, удостоверениям качества. 4. Порядок приёмки товара 4.1. Приёмка Товара осуществляется Покупателем в момент отгрузки Товара по первичной накладной, подписываемой обеими сторонами.

Типовой договор поставки товара

Внимание

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ6.1. Договор купли-продажи строительных материалов заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.6.2.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПродавецЮр.

В том случае, когда передача Товара происходит на объекте Покупателя, Покупатель обязан в Приложении N 3 к настоящему Договору указать схему проезда к объекту со всеми особенностями подъезда. 2.3.

Обязательство Продавца по настоящему Договору считается исполненным с момента передачи Товара Покупателю и подписания уполномоченными лицами обеих сторон (акта приемки-передачи, накладной, Приложения). 2.4. Продавец обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.5.

Важно

Товар бесплатно хранится на складе Продавца после установленной в Договоре даты передачи Товара. За хранение Товара в течение последующей недели взимается плата из расчета в (сутки, неделю). По истечении Товар поступает в свободную продажу, возврат денег Покупателю — по мере реализации Товара.

2.6.
Скачать бланк договора купли-продажи строительных материалов Продаваться и покупаться, т.е. быть товаром, могут разнообразные вещи и материалы, движимые и недвижимые, являющиеся на день совершения сделки собственностью продавца. Покупать и продавать товар, оборот которого ограничен, можно с условием, что его покупатель специально уполномочен владеть им. Предлагаем скачать также другие бланки и образцы договоров купли-продажи: оборудования — скачать, квартиры — скачать, автомобиля — скачать, товаров — скачать образец.
В роли покупателей и продавцов могут быть мелкие и крупные предприниматели, или юридические лица, государство, и простые граждане. Правда, для последних существует одно условие: они должны быть как дее-, так и правоспособными, иначе вопросы купли-продажи будет решать опекун. Договор купли-продажи строительных материалов.

Продавец выдает Покупателю справку (корешок приходного ордера) или иной документ об оплате товара после внесения последним суммы договора в кассу Продавца. 3. СРОК ИСПОЛНЕННИЯ ДОГОВОРА 3.1.Договор вступает в силу с момента его подписания. 3.2.

Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в приложении №1 к настоящему договору, в течении дней со дня оплаты Покупателем товара. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

4.2. За просрочку поставки строительных материалов, указанных в приложении №1 к настоящему договору, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере % от суммы договора и пеню в размере % от суммы договора за каждый день просрочки. 4.3.

Источник: https://ved24.ru/tipovoj-dogovor-na-pokupku-strojmaterialov-po-beznalichnomu-raschetu/

Договор на покупку стройматериалов безналичный расчет

Договор на покупку стройматериалов безналичный расчет

ДОГОВОР Nо. ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ г. ______________ «__»________ 199_ г.

___________________________________________________, именуем__ в (наименование предприятия, организации) дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________________, (должность, фамилия, и.о.) действующего на основании _________________________, с одной стороны, (Устава, положения) и гр.

1 к данному договору. 2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Сумма настоящего договора составляет ______________________ ___________________________ рублей.

Договор купли-продажи строительных материалов между физическими и юридическими лицами

    Особенности оформления договораОбразец заполнения При сделках купли-продажи строительных материалов между сторонами подписывается договор, согласно которому, продавец обязуется передать покупателю стройматериалы за заранее оговоренную цену.

    Ниже предлагаем вашему вниманию перечень главных пунктов, которые должен содержать в себе данный договор.

    Кроме того, здесь вы можете скачать типовой бланк договора купли-продажи материалов (ТМЦ), а также в качестве примера можно скачать заполненный

Образец договора купли продажи строительных материалов между юр лицами

* В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте. * Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.

Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

* Задайте вопрос через форму (внизу статьи), либо через онлайн-чат .

Типовой образец договора купли-продажи строительных материалов с физическим лицом

» » » » Для приобретения строительных материалов, покупатель должен заключить с продавцом соглашение об их купле-продаже.

В этом документе должна быть указана стоимость, которая должна быть заранее оговорена сторонами. Далее будет указан перечень обязательных положений, которые должны быть отражены в соглашении о приобретении стройматериалов. Также можно будет ознакомиться с бланком соглашения, в который достаточно будет вписать информацию о сторонах.

Соглашение о приобретении строительных материалов должно быть составлено, не зависимо от того, сторонами являются физические или юридические лица. В тексте документа должна быть указана следующая информация: Дата и место составления и подписания; Сведения о каждой из сторон.

Договор купли-продажи строительных материалов (между физическими лицами)

Тематика документа: Файл текстовой версии: 11,8 кб Сохранить документ: г.

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель — принять и оплатить строительные материалы, указанные в п.

1.2 настоящего Договора (далее по тексту — «Товар») .

——————————— Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ)

Образец договора поставки строительных материалов

Поставками стройматериалов занимаются многие российские компании.

Во многом это связано с увеличением объема строительства. Невозможно поставить цемент, доску и другой стройматериал без наличия сопроводительных документов, которые формируются по результатам подписания соглашения о поставке стройматериалов. статьи

Из особенностей составления договора выделяют тот факт, что на каждый стройматериал в обязательном порядке должен быть приложен соответствующий сертификат качества, включающий ГОСТ и СНИП.

Основные особенности заключаются в следующем: соглашение должно быть оформлено письменно с каждой из сторон: для поставщика и клиента; соглашение имеет объемный вид из-за сложной структуры.

Типовой договор на покупку стройматериалов по безналичному расчету

Договор на покупку стройматериалов безналичный расчет

Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 6.5.

Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 6.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 6.7.

Внимание ОГРН _____________________ ОГРН _____________________

ИНН ___________, КПП ______________ ИНН __________, КПП _____________

в КБ «______________» (ОАО) г. Москва Банк _______ «_______» (ОАО) г. Москва

Р/счет ___________________ Р/счёт ______________________

К/счет ___________________, К/счёт _____________________,

БИК ________________ БИК ____________,

ОКПО ______________ ОКПО __________,

Телефон, факс __________________ Телефон, факс __________________

8.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Продавца: От Покупателя:

ОАО «_______________» ООО «_______________»

Генеральный директор Генеральный директор

_______________/______________/ __________________ /_______________/

М.П.

Договор продажи стройматериалов 2019 образец скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Пример № 1

о продаже стройматериалов

_____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем

«Продавец», с одной стороны, и гр. ______________________ , паспорт: серия ______________________ , № ______________________ , выданный ______________________ , проживающий по адресу: ______________________ , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

  1. Я, гр. ______________________, продала, а я, гр. ______________________, купил строительные материалы:

1.1.

Типовой договор на покупку стройматериалов по безналичному расчету за услуги питания

Важно

Приложении № 1 к настоящему Договору, Продавец возвращает Покупателю сумму Договора и уплачивает штраф в размере ___% от суммы договора купли-продажи строительных материалов. 4.4.

При обнаружении в поставленных строительных материалах недостатков, если они не были оговорены Продавцом, Покупатель по своему выбору вправе: – потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); – потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; – потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; – потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов Покупателя на их исправление самостоятельно или третьим лицом; – отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы в течение _____________________.

Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в приложении Nо. 1 к настоящему договору, в течении ____ дней со дня оплаты Покупателем товара. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
4.2. За просрочку поставки строительных материалов, указанных в прложении Nо.

1 к настоящему договору, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере _____% от суммы договора и пеню в размере _____% от суммы договора за каждый день просрочки. 4.3. При непоставке строительных материалов, указанных в приложении Nо.

1 к настоящему договору, Продавец возвращает Покупателю сумму договора и возмещает убытки понесенные Покупателем , связанные с инфляцией, в размере _____% годовых от суммы договора. Вариант: 4.3.

И-ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ г. ______________ «__»________ 199_ г.

___________________________________________________, именуем__ в (наименование предприятия, организации) дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________________, (должность, фамилия, и.о.) действующего на основании _________________________, с одной стороны, (Устава, положения) и гр.

1 к данному договору. 2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Сумма настоящего договора составляет ______________________ ___________________________ рублей.

Договор купли продажи стройматериалов между юридическими лицами

Договор на покупку стройматериалов безналичный расчет

дата и место подписания

___(фамилия, имя, отчество)___, именуем__ в дальнейшем»Продавец», с одной стороны, и ___(фамилия, имя, отчество)___, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящийДоговор о нижеследующем:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязан передать Товар Покупателю в срок до _______________.

2.2. Продавец передает Товар Покупателю по адресу: _____________________.

2.3. Обязательство Продавца по настоящему Договору считается исполненным с момента передачи Товара Покупателю и подписания сторонами (уполномоченными ими лицами) акта приемки-передачи Товара.

2.4. Продавец обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.5. Покупатель вправе требовать замены Товара ненадлежащего качества, переданного ему Продавцом. Покупатель обязан предоставить возможность Продавцу (уполномоченному им лицу) осмотреть выявленные недостатки Товара. При подтверждении недостатков составляется акт о выявленных недостатках, в котором указывается их характер и время их устранения.

2.6. Разгрузка Товара осуществляется Покупателем за свой счет и своими силами.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Товара составляет ____ (__________) рублей и включает __________________.

3.2. В течение ____(__________) дней после подписания настоящего Договора Покупатель производит предоплату в размере ___% (__________) от суммы Договора.

3.3. Оставшаяся часть суммы должна быть выплачена Покупателем Продавцу в течение ______________________ после подписания сторонами акта приемки-передачи Товара, указанного в п. 2.3 настоящего Договора.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае возникновения споров и разногласий стороны приложат все усилия, чтобы устранить их путем переговоров. При невозможности решить спорные вопросы путем переговоров стороны обращаются в суд.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только после их подписания обеими сторонами.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Источник: http://xn—-ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=757

Договор купли-продажи строительных материалов — образец

Договор купли-продажи стройматериалов

Источник: https://schoolshemetovo.com/dogovor-kupli-prodazhi-stroymaterialov-mezhdu-yuridicheskimi-litsami/

Договор купли-продажи строительных материалов – образец

Договор на покупку стройматериалов безналичный расчет

Договор купли-продажи стройматериалов

Договор купли-продажи строительных материалов между юридическими лицами

Судебные споры, связанные со сделками со стройматериалами

Договор купли-продажи стройматериалов

Договор купли-продажи строительных материалов — это стандартное двустороннее соглашение, согласно которому одна сторона обязуется предоставить товар, а другая — принять его и оплатить.

В нем содержится информация, включаемая во все договоры купли-продажи.

Чаще всего договоры купли-продажи строительных материалов заключают бизнесмены для их использования в предпринимательских целях. Однако встречается и розничная купля-продажа стройматериалов гражданам.

К договору в виде приложения обычно прикладывается спецификация. В ней подробно расписываются все стройматериалы, количество, требования к качеству со ссылкой на технические нормы либо документы производителя, которые подлежат передаче покупателю вместе с товаром (например, сертификат качества).

Важно! В отношении некоторых строительных материалов требования о предоставлении определенной информации закреплены на законодательном уровне.

Например, согласно п. 3 ст. 134 ФЗ «Технический регламент…» от 22.07.2008 № 123-ФЗ техническая документация на материалы для отделки стен, потолков, покрытия полов и др. должна содержать информацию об их показателях пожарной опасности.

Согласно ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует указанному в договоре купли-продажи, а при отсутствии такого условия — товар, пригодный для целей, для которых обычно используется товар такого рода.

Договор и спецификация оформляются в 2 экземплярах.

Договор купли-продажи может содержать в себе дополнительные пункты, такие как:

  • порядок оплаты (полная предоплата, авансовые платежи, рассрочка);
  • условия гарантии и послепродажного обслуживания;
  • ответственность сторон в случае ненадлежащего исполнения условий договора и др. 

Договор купли-продажи строительных материалов между юридическими лицами

В зависимости от цели приобретения товара между юрлицами может быть заключен как договор купли-продажи, так и договор поставки, являющийся разновидностью купли-продажи.

Согласно разъяснениям, данным в п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах…», под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать в том числе приобретение товаров для деятельности организации или предпринимателя (оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ и т. п.).

  • Если же стройматериалы приобретаются у продавца, осуществляющего продажу товаров в розницу, отношения сторон регулируются нормами о розничной купле-продаже, независимо от цели приобретения товара (п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).

Например, в постановлении ФАС ВВО от 16.11.2010 № А28-10741/2009 суд определил, что товар приобретался истцом для предпринимательской деятельности (с целью строительства торгово-складского комплекса).

Вместе с тем продажу товара ответчик осуществлял через розничный склад (магазин). Следовательно, такие отношения регулируются положениями ГК РФ о розничной купле-продаже.

О заключении данного договора свидетельствует выдача покупателю кассового и товарного чеков, подтверждающих оплату товара (ст. 493 ГК РФ).

Судебные споры, связанные со сделками со стройматериалами

Строительный материал требует специальных условий хранения. При их несоблюдении покупатель не может жаловаться на качество предоставленного товара.

В силу ч. 1 ст. 476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что они образовались до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. Бремя доказывания брака в случае подобного заявления истца-покупателя по общему правилу лежит на нем.

Так, постановлением 1-го ААС от 28.11.2011 № 01АП-5637/11 апелляционная жалоба истца-покупателя была оставлена без удовлетворения по причине отсутствия доказательства надлежащего хранения товара в течение длительного времени (больше года) и доказательств, подтверждающих размеры убытков. Апелляционная и кассационная инстанция оставили вынесенное судебное решение без изменения.

Поставка является частным случаем купли-продажи строительных материалов. Основным спором по договору поставки являются претензии покупателя к качеству материала.

Риск! Если покупателем был нарушен порядок приемки привезенного товара, доказать поставку некачественного материала ему будет трудно, а то и невозможно (определение ВАС РФ от 31.07.2014 № ВАС-10400/14).

Таким образом, бремя доказывания предоставления некачественного строительного материала по договору поставки стройматериалов лежит на покупателе.

Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_kupliprodazhi/dogovor_kupliprodazhi_stroitelnyh_materialov_obrazec/

Договор купли продажи стройматериалов между юридическими лицами – Бизнес, законы, работа

Договор на покупку стройматериалов безналичный расчет

Его составление осуществляется на стандартном листе, однако многие организации для таких сделок имеют свой индивидуальный и предварительный бланк. Это значительно экономит время на сделку.

Многие путают данный договор с договором поставки, однако опытный юрист сразу назовет отличия.

В договоре поставки, одна из сторон обязательно должна быть предпринимателем, и вести деятельность, получать доход, тогда как купля – продажа возможна для любых лиц, как предпринимателями, так и обычными физ.

лицами, ИП. С какой целью создается Все мы живем во времена, когда лишняя подстраховка никогда не помешает.

К тому же, любая покупка подразумевает передачу денежных средств, что являет собой повышенный риск для покупателя. Поэтому так важно уметь пользоваться подобными документами, и иметь возможность обезопасить себя от разного рода форс-мажоров и др. последствий.

Договор на продажу строительных материалов между юридическими лицами

Доставка Товара Поставщиком осуществляется в согласованные сроки на место указанное Покупателем и оформляется товарно-транспортной накладной и счетом-фактурой с указанием суммы, НДС и реквизитов Покупателя и Поставщика, выписываемой в двух экземплярах. Датой поставки считается дата получения товара, указанной в накладной.3.4.

Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента передачи Товара Покупателю. Передача Товара оформляется накладной ТОРГ-12, которая подписывается сторонами.3.5. Качество товара должно соответствовать ГОСТ и ТУ, сертификатам соответствия, удостоверениям качества. 4. Порядок приёмки товара 4.1.

Приёмка Товара осуществляется Покупателем в момент отгрузки Товара по первичной накладной, подписываемой обеими сторонами.

Ipc-zvezda.ru

Еще этот содержит две немаловажные обязанности, так сказать, встречные: продавец обязан передать оговоренные материалы покупателю, а тот обязан оплатить стоимость покупки.

Эти две обязанности взаимно обусловлены и эквивалентны в экономическом плане.

Если вдруг случится так, что продавец или его клиент не в состоянии обеспечить выполнение обязательств, то есть одна из сторон становится, выражаясь юридическим языком, субъектом их встречного исполнения, то эта сторона имеет право приостановить действие договора или даже отказаться от его исполнения и потребовать возместить материальные потери.
В видео ниже рассмотрены использование типовых шаблонов в 1С Бухгалтерия ⇓ Скачать договор купли-продажи строительных материалов.

Договор поставки строительных материалов

Типовой договор купли-продажи строительных материалов Это стандартная форма договора, который используется при покупке или продаже строительных материалов.

В нем указывается ассортимент товара, его цена, и количество, которые прилагаются в виде дополнений к основному договору. Бланк договора купли-продажи строительных материалов можно скачать здесь.

Когда договор купли продажи материала заключается, и продавец физ.

лицо, а покупатель ООО, продавец указывает ФИО, паспортные данные, и адрес проживания, а покупатель указывает полное наименование организации, свидетельство о регистрации, адрес, и ФИО руководителя.

Существенные условия Следует знать, что составление договора еще не является гарантией успешной сделки, поэтому перед подписанием не стоит стесняться, и уделить должное время на изучение каждого пункта и условия, вытекающего из этой сделки.

Оформление договора купли-продажи строительных материалов в 2017 году

  • Договор купли-продажи строительных материалов
  • Договор купли-продажи строительных материалов — образец
  • Бланки типовых договоров
  • Договора аренды, услуг, купли/продажи
  • Типовой договор поставки товара
  • Договор купли-продажи строительных материалов

Источник: https://novdmt.com/dogovor-kupli-prodazhi-stroymaterialov-mezhdu-yuridicheskimi-litsami/

Юриспруденция
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: