Договор подряда пусконаладочные работы телефония и интернет

Содержание
  1. Договор на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей
  2. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  3. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
  4. 3. ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ
  5. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
  6. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
  7. 6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  8. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  9. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
  10. 9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
  11. Договор подряда пусконаладочные работы телефония и интернет
  12. Договор подряда №151-р/2016 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ
  13. Договор на пусконаладочные работы оборудования: образец
  14. Договор № на выполнение сборочных и пусконаладочных работ
  15. Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования
  16. Договор на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей
  17. Договор подряда по выполнение работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа
  18. Договор подряда на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей
  19. Договор на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей (Кабанов О.М., 2010)
  20. Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования
  21. 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
  22. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  23. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
  24. 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
  25. Договор монтажа оборудования и пусконаладочных работ образец
  26. Договор на выполнение шефмонтажных работ (Образец)
  27. Процесс скачивания документа
  28. Бизнес
  29. Технологии
  30. Договор на выполнение поставки, монтажа и пусконаладки лифтового оборудования на объектах строительства (примерная форма), Договор (форма) от 14 мая 2020 года
  31. 1.Предмет Договора
  32. 2.Стоимость Договора
  33. 3.Сроки поставки и выполнения работ
  34. 4.Порядок сдачи-приемки работ
  35. 5.Платежи и расчеты
  36. 6.Права и обязанности

Договор на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей

Договор подряда пусконаладочные работы телефония и интернет
г. _______________ “___”___________ ___ г. _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование организации или Ф.И.О.

)”Заказчик”, в лице _______________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество)действующ___ на основании ________________________________________________, (устава, положения, доверенности или паспорта)с одной стороны, и _______________________________________________________, (наименование организации или Ф.И.О.)именуем__ в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ______________________________ (должность,__________________________________________________________________________, фамилия, имя, отчество)действующ___ на основании ________________________________________________, (устава, положения, доверенности или паспорта)с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

Локальная компьютерная сеть – заданным образом организованная электронно-информационная система, состоящая из соединенных персональных компьютеров, печатающих (множительных) устройств, серверов различной производительности, сетевого оборудования, системы хранения данных, модемов и иных устройств. Является частью структурированной кабельной системы.

Структурированная кабельная система – это кабельная система здания или группы зданий с кабелями, розетками, распределителями этажей, зданий и групп зданий (далее – СКС).

СКС состоит из компьютерной сети, телефонной сети, систем мониторинга. Задача структурированной кабельной системы – удовлетворение потребностей всех потенциальных пользователей системы на весь срок существования здания (иного объекта) без переделки или расширения кабельной сети.

Оргтехника – компьютер, принтер, телефон, факс и другое периферийное оборудование.

Рабочее место – область, где установлены оргтехника и технические средства пользователя, подключенные к кабельной сети.

Рабочее место оснащается не менее чем двумя информационными розетками, так как типичное офисное рабочее место содержит как минимум компьютер пользователя и его телефон.

Для их подключения к СКС используются розетки со стандартизированным разъемом RJ-45 и коммутационные шнуры длиной от 1 до 5 метров.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу и наладке локальной компьютерной сети в помещении Заказчика (в дальнейшем – “работы” и “Сеть”) в срок с “___”_________ ___ г. по “___”_________ ___ г. по адресу: ________________, а Заказчик обязуется создать условия для выполнения работ, принять и оплатить результат работ.

1.2. Технические и технологические параметры Сети после наладки должны соответствовать требованиям, установленным в стандартах и Техническом задании (Приложение 1).

Согласованное Сторонами число подключаемых к Сети рабочих мест – ________.

1.3. Технология монтажа и наладки Сети должна соответствоватьстандартам, указанным в Приложении 2, а также _______________________________________________________________________________________________________. (наименование документа, технического регламента, ТУ, ГОСТ )

1.4. Рабочая документация включает:

– точную схему прокладки трасс, их характеристики;

– точную схему расположения оборудования, его основные эксплуатационные параметры;

– схемы подключения кабеля, таблицы соединений и маркировки;

– схему организации и описание рабочих мест (по необходимости);

– инструкцию по эксплуатации.

Рабочая документация составляется на основе технического проекта с учетом фактического создания Сети. Рабочая документация должна обеспечивать настройку и обслуживание Сети системным администратором Заказчика.

1.5. Работники Заказчика принимают участие в выполнении работ по договору.

1.5.1. Работники Заказчика:

руководитель работ – _________________________________________________; (фамилия, инициалы, должность)

руководитель на __________ участке работ – ___________________________;

исполнители:

а) специальность – ______________, количество – _____, периоды участия – _________, требования к навыкам ___________________;

б) специальность – ______________, количество – _____, периоды участия – _________, требования к навыкам ___________________.

1.5.2. Работники Исполнителя:

руководитель работ – _________________________________________________; (фамилия, инициалы, должность)

руководитель на __________ участке работ – ________________________;

исполнители:

а) специальность – ______________, количество – _____, периоды участия – _________, требования к навыкам __________________;

б) специальность – ______________, количество – _____, периоды участия – _________, требования к навыкам __________________.

При необходимости привлечения к выполнению работ иных сотрудников Заказчика такое привлечение осуществляется на основании дополнительного соглашения к настоящему договору.

1.6. Работники Исполнителя размещаются по адресу: _______________________.

1.7. Сроки работ:

начальный – _____________________;

промежуточные:

этап 1 – ________________________;

этап 2 – ________________________;

этап 3 – ________________________;

конечный – ______________________.

По согласованию Сторон сроки могут быть изменены.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

2.1. Организация работ по созданию Сети включает:

2.1.1. Определение и оценка требований Заказчика на этапе проектирования:

а) сбор и анализ сведений о планируемой нагрузке на электронно-информационную систему;

б) оценка требований Заказчика к работе проектируемой системы;

в) разработка планов возможного развития системы;

г) предпроектное обследование.

2.1.2. Разработка и выбор варианта монтажа компьютерной сети:

а) эскизное проектирование вариантов организации монтажа сети;

б) определение конечного варианта реализации монтажа;

в) рабочее проектирование.

2.1.3. Анализ оптимальности проекта компьютерной сети:

а) оценка экономической обоснованности проекта по монтажу компьютерной сети;

б) анализ рисков и вариантов защиты от них при создании сети;

в) оценка дальнейшей масштабируемости информационной системы.

2.1.4. Проектирование информационных потоков и центров хранения и обработки информации:

а) определение центров хранения и обработки информации;

б) оптимизация системы передачи информации.

2.1.5. Непосредственная реализация выбранной ИТ-инфраструктуры:

а) монтаж компьютерной сети и ее компонентов;

б) монтаж электрической сети и ее компонентов.

2.1.6. Настройка и тестирование готовой информационной системы:

а) завершающие пусконаладочные работы;

б) сертификация.

2.1.7. Поддержка и сопровождение реализованного проекта монтажа компьютерной сети в последующем процессе эксплуатации.

2.2. Виды работ и сроки их выполнения определяются сетевым графиком (Приложение N 3).

2.3. Допуск работников и специалистов к созданию Сети.

К работам по созданию Сети допускаются работники и специалисты, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности, имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную группу по технике безопасности не ниже ___.

К работам повышенной опасности (обслуживание электроустановок, сварка,пайка и т.д.) допускаются только специалисты не моложе 18 лет, прошедшиемедицинское освидетельствование и ________________________________________. (особые требования)

Работники и специалисты, допустившие в ходе выполнения работ нарушения требований рабочей и эксплуатационной документации или несоблюдение требований техники безопасности, отстраняются от выполнения работ для прохождения дополнительного инструктажа, проверки теоретических знаний и практических навыков по созданию Сети.

2.4. Создание Сети.

2.4.1. Подготовка объекта Заказчика к созданию Сети осуществляется Заказчиком и включает:

освобождение помещений от ____________ и обеспечение энергоснабжения;

обеспечение свободного доступа Исполнителя для выполнения работ;

подбор следующей документации: ___________________________;

______________________________________________________________________. (иные мероприятия) 2.4.2. Создание Сети выполняется работниками и специалистамиИсполнителя в соответствии с требованиями проектной и технологическойдокументации. 2.4.3. Работники и специалисты Заказчика в ходе создания Сетипривлекаются для:__________________________________________________ – _____________________; (вспомогательные работы) (категория, количество работников)__________________________________________________ – _____________________; (обеспечение энергией и материалами)__________________________________________________ – _____________________;(работы по утилизации непригодных частей и отходов)__________________________________________________ – _____________________; (испытания и пусконаладочные работы)__________________________________________________ – _____________________; (уборка помещений и т.п.)

2.5. Сдача готовой Сети или ее составляющих частей оформляется актом выполненных работ.

2.6. Качество создания Сети контролируется службой __________ Заказчика и службой контроля Исполнителя по установленным регламентам.

2.7. Принимая Сеть, Заказчик проверяет:

– наличие документации, программ, соответствие записей о проведенных тестированиях;

– комплектность, техническое состояние, работоспособность Сети.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ

3.1. Сеть должна соответствовать требованиям проектной документации. Параметры назначения, эргономики, экологии, технологичности обслуживания, надежности и безопасности должны быть не ниже стандартов, указанных в Приложении 2.

3.2. Тестирование Сети проводится с участием представителей Заказчика по программам, разрабатываемым Исполнителем. Результаты испытаний оформляются протоколом. Регламенты и протоколы тестирования отражаются в рабочей документации.

3.3. Исполнитель гарантирует соответствие качества Сети требованиям нормативной документации.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязан:

а) создать Сеть в соответствии с условиями настоящего договора;

б) предоставить детали и расходные материалы для создания Сети;

в) после создания тестировать, сертифицировать Сеть и ввести еев эксплуатацию, в т.ч. ___________________________________________________; (испытания и пусконаладочные операции) г) проводить техническое обслуживание в течение гарантийного срока,устанавливаемого в _______________________________________________________, (указать продолжительность гарантийного срока)т.е. ______________________________________________; (операции т.о.)

д) в течение _____ после получения соответствующего запроса Заказчика провести гарантийный ремонт, т.е. устранение производственных дефектов с заменой неисправных узлов, деталей, агрегатов, их проверку в работе;

е) выдать документы для замены изготовителем не пригодных к использованию деталей на новые;

ж) передать Заказчику информацию, необходимую для пользования Сетью, одновременно с передачей результата работ.

4.2. Исполнитель имеет право не производить техническое обслуживание и гарантийный ремонт Сети на условиях настоящего договора, если установит, что неисправность возникла в результате нарушения правил эксплуатации Сети Заказчиком или если ее ремонт произведен не Исполнителем.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

а) обеспечить Исполнителя необходимой для осуществления создания Сети энергией в следующем порядке __________________________;

б) поддерживать следующие условия в производственных помещениях, где выполняются работы _______________________;

в) предоставить своих работников для обеспечения создания Сети в соответствии с настоящим договором.

5.2. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе – немедленно заявить об этом Исполнителю.

5.3. Заказчик вправе проверять качество создания и работоспособность Сети, в том числе с привлечением третьих лиц. Результаты такой проверки доводятся до Исполнителя.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость работ, подлежащая уплате Заказчиком, составляет ________ рублей.

6.2. Заказчик выплачивает Исполнителю указанную сумму на основании оформленных актов и соответствующих им представленных Исполнителем счетов в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета.

6.3. Стоимость работ включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения сроков создания Сети Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _______ рублей за каждый день просрочки.

7.2. Исполнитель освобождается от ответственности, установленной п. 7.1 настоящего договора, если нарушение Исполнителем сроков создания имело место по вине Заказчика.

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.3. В остальном, что не предусмотрено условиями договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае изменения адреса, реквизитов или обслуживающего банка Стороны обязаны в _______-дневный срок уведомить об этом друг друга.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Приложения:

1. Форма технического задания на создание компьютерной сети (Приложение 1).

2. Применяемые иностранные стандарты (Приложение 2).

3. Сетевой график создания компьютерной сети (Приложение 3).

4. Акт выполненных работ по монтажу и наладке компьютерной сети (Приложение 4).

Исполнитель: Заказчик: ____________/____________ ___________/_____________ М.П. М.П.

——————————–

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9

Договор подряда пусконаладочные работы телефония и интернет

Договор подряда пусконаладочные работы телефония и интернет

  • Договор подряда №151-р/2016 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ
  • Договор на пусконаладочные работы оборудования: образец
  • Договор № на выполнение сборочных и пусконаладочных работ
  • Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования
  • Договор на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей
  • Договор подряда по выполнение работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа
  • Договор подряда на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей

Договор подряда №151-р/2016 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ

ПОДРЯДЧИК при выполнении работ по настоящему Договору обязан соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды. 5. Ответственность сторон5.1.

Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.5.2.

Договор на пусконаладочные работы оборудования: образец

Конструктор документов>Договоры>Договор подряда> Образец договора на пусконаладочные работы Часто после приобретения нового оборудования, компонентов инженерных систем возникает вопрос о том, как осуществить правильный монтаж, настройку, и правильность работы нового инженерно-технического объекта.

Зачастую, компания, приобретшая оборудование испытывает затруднения с самостоятельным выполнением пуско-наладочных работ, и вынуждена обращаться в компании, специализирующиеся на этом виде деятельности.

Для того, чтобы оформить правоотношения этих двух организаций, часто используют образец договора на пусконаладочные работы, по которому составляют соглашение о проведении пусконаладочных работ. Для человека,

Договор № на выполнение сборочных и пусконаладочных работ

Место установки Оборудования должно быть оснащено необходимыми инженерными коммуникациями (электросеть, водопровод, канализация, вентиляция) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к эксплуатации Оборудования, и действующими нормами и правилами (ГОСТ, ПУЭ, СНиП, СанПиН).

Допустимое отклонение напряжения в сети электропитания Оборудования не должно превышать 5% от номинального.

Подводка всех инженерных коммуникаций для подключения к ним каждой единицы Оборудования должна находиться не далее 1,5 м от места установки этого оборудования.

Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 68 г.

Москва «14» июля 2011 г.

ООО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «_________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

Договор на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей

Тематика документа: Файл текстовой версии: 29,3 кб Сохранить документ: г.

_______________ «___»___________ ___ г. _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование организации или Ф.И.О.

) «Заказчик», в лице _______________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующ___ на основании ________________________________________________, (устава, положения, доверенности или паспорта) с одной стороны, и _______________________________________________________, (наименование организации или Ф.И.О.) именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________ (должность, __________________________________________________________________________, фамилия, имя, отчество) действующ___ на основании ________________________________________________, (устава, положения, доверенности или паспорта)

Договор подряда по выполнение работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа

по выполнение работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступаг.

В настоящем договоре ниже перечисленные термины и определения имеют следующее толкование:«Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику, осуществляющее контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;«Объект»

Договор подряда на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей

кол-во скачиваний: 112 дата и место подписания ___(наименование организации или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем»Заказчик», в лице ___(должность, фамилия, имя, отчество)___, действующ__ на основании ___(устава, положения, доверенности или паспорта)___, с одной стороны, и ___(наименование организации или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___(должность, фамилия, имя, отчество)___, действующ__ на основании ___(устава, положения, доверенности или паспорта)___, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Локальная компьютерная сеть — заданным образом организованная электронно-информационная система, состоящая из соединенных персональных компьютеров, печатающих (множительных) устройств, серверов различной производительности, сетевого оборудования, системы хранения данных, модемов и иных устройств.

Договор на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей (Кабанов О.М., 2010)

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 02.07.2010. Договор подряда на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетейг.

Источник: https://86nalog.ru/dogovor-podrjada-puskonaladochnye-raboty-telefonija-i-internet-83503/

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Договор подряда пусконаладочные работы телефония и интернет

ДОГОВОР ПОДРЯДА.по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудованияг. «» 2020 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом:

3.1.1. Оплата работ по шеф-монтажу производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) путем перевода денежных средств на р/счет Исполнителя согласно выставленному счету в течение рабочих дней.

3.2. Все банковские расходы, связанные с переводом платежей по настоящему Договору, осуществляются за счет Заказчика.

3.3. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы с его расчетного счета.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение ______ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

Договор монтажа оборудования и пусконаладочных работ образец

9.4. Если данные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору частично или полностью, причём ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ (АРБИТРАЖ) 10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с его исполнением, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. Важно В случае не достижения Сторонами согласия о порядке и условиях выполнения настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с обязательным соблюдением претензионного досудебного порядка урегулирования споров.

Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору

Договор на выполнение шефмонтажных работ (Образец)

Проверка соответствия применяемого теплоносителя требованиям по жесткости и качеству, в соответствии с инструкцией по эксплуатации на НТГ (проверка производится по результатам анализа теплоносителя, проведенного Заказчиком), заполнение гидросистемы ИТП теплоносителем 1.5.

Опрессовка гидравлических магистралей ИТП под давлением не менее 2-х МПа, путем включения циркуляционного насоса и удаление воздуха из них. 1.6. Проверка правильности вращения двигателя теплогенератора, изменение направления вращения при необходимости.

1.7. Регулировка датчика давления и проверка его работы и при срабатывании в аварийном режиме.

Процесс скачивания документа

Шеф-монтаж включает в себя следующие этапы: При заключении договора об оказании услуг шеф-монтажа Заказчик обязуется: Естественно что определение общее и все частности должны быть оговорены в договоре.

Так нашей компанией в рамках выполнения шеф-монтажных работ выполняются следующие: Необходимо обратить внимание, что все работы выполняются силами наших специалистов и это кардинальное отличие от общего определения.

Производят регулировку, наладку основных параметров, их подгонку под соответствующую производительность. Руководство продающей компании имеет наиболее полный опыт в монтаже сложнотехнических изделий.

Представленный текст является образцом договора подряда на монтаж оборудования. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда. Работы по монтажу являются важным этапом установки и сдачи оборудования в эксплуатацию.

Проводятся данные работы с соблюдением всех существующих требований к безопасности и с учетом комплекса технологических правил, в зависимости от вида оборудования и разновидности монтажных работ. Проведение работ по монтажу начинается с заключения соглашения между заказчиком и подрядчиком.

Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика осуществить монтаж оборудования в сроки установленные договором, а заказчик обязуется принять и оплатить работу в порядке, указанном в соглашении.

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессов • Интернет-магазины • Строительство • Телефонная связь • Оптовые компании

Технологии

Автоматизация производственных процессов • Интернет • Интернет-провайдеры • Связь • Информационные технологии • IT-компании • WEB-студии • Продвижение web-сайтов • Продажа программного обеспечения • Коммутационное оборудование • IP-телефония

Источник: https://helgaro.ru/bolnichnyy/3147-dogovor-podryada-po-shef-montazhu-i-pusko-naladke-oborudovaniya.html

Договор на выполнение поставки, монтажа и пусконаладки лифтового оборудования на объектах строительства (примерная форма), Договор (форма) от 14 мая 2020 года

Договор подряда пусконаладочные работы телефония и интернет

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобногозаполнения бланк в MS Word представлен в переработанномформате.

Примернаяформа

г.Санкт-Петербург

“__”____________ 20 __ г.

Общество сограниченной ответственностью “____________”, именуемое вдальнейшем “Заказчик”, в лице Генерального директора ____________ ,действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ ,именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице генерального директора____________, действующего на основании Устава, имеющее, с другойстороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящийДоговор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1.Предметом настоящего Договора является поставка Подрядчикомлифтового оборудования и выполнение за свой риск и своими силамиработ по монтажу, пуско-наладке и обслуживанию поставляемоголифтового оборудования для____________(далее по тексту -Объекты).

Перечень Объектов, маркипоставляемых лифтов и стоимости поставок по Объектам указаны вкоммерческом Предложении Подрядчика, являющемся неотъемлемой частьюнастоящего Договора (Приложение N 1 к Договору).

1.2.

Поставка, монтаж,пусконаладка и обслуживание лифтового оборудования в каждом Объектебудет производиться Подрядчиком на основании настоящего Договорапосле уступки прав Заказчика по Договору в части поставки лифтовогооборудования на конкретный Объект Обществу, находящемуся подуправлением Заказчика, осуществляющему реализацию проектастроительства гостиницы в городе по месту нахождения Объекта, либотретьему лицу, указанному Заказчиком.

Соглашение об уступкеправ Заказчика Обществу по конкретному Объекту заключается сучастием Подрядчика и должно содержать конкретные сроки поставки имонтажа лифтового оборудования по Графику производства работ, атакже иные существенные условия, не оговоренные Сторонами внастоящем Договоре.

1.3. Выполнение всехработ производится в соответствии с СНиП и ГОСТ, условияминастоящего Договора и в соответствии с переданной Подрядчикутехнической документацией, Графиком производства работ, оформляемыхкак Приложения по каждому трехстороннему Соглашению об уступке правпо Договору на поставку и монтаж лифтового оборудования поконкретному Объекту.

1.4. Особые требования кПодрядчику по настоящему Договору:

-осуществлять при выполнении работ взаимодействие с генеральнымпроектировщиком на Объекте в части консультирования по принимаемымпроектным решениям;

-осуществлять взаимодействие с генподрядной компанией в частиуточнения сроков поставок, требований к строительным конструкциям,периода монтажных работ, пусконаладочных работ;

-выполнить полный комплекс работ и услуг по организации, координациии контролю процессов производства, поставки, монтажа и пусконаладкелифтового оборудования, гарантийного и постгарантийногообслуживания.

2.Стоимость Договора

2.1. Общаясуммарная стоимость поставки и работ по настоящему Договору состоитиз стоимости работ по каждому Объекту, определенной в Приложении N1 к настоящему Договору.

Встоимость работ по каждому Объекту включена стоимость поставляемогоПодрядчиком лифтового оборудования и материалов, с учетом затрат,связанных с проведением замеров шумов и полным освидетельствованиемлифтов, а также иные затраты и работы, указанные в Приложении N1.

2.2.

Стоимость поставки иработ по настоящему Договору, указанная в Приложении N 1, являетсяфиксированной и не подлежит изменению.

3.Сроки поставки и выполнения работ

3.1.Конкретные сроки поставки и выполнения работ Стороны согласовываютв трехсторонних Соглашениях об уступке прав по Договору по каждомуОбъекту отдельно.

4.Порядок сдачи-приемки работ

4.1.Сдача-приемка выполненных работ по каждому Объекту производитсяежемесячно, в следующем порядке:

4.1.1.

Не позднее 30-гочисла отчетного месяца Подрядчик передает Заказчику справку поформе N КС- 3 по работам,выполненным в отчетном месяце, акт по форме N КС-2, счет-фактуру исоответствующую исполнительную документацию.

4.1.2.

Заказчик в течение7-ми рабочих дней проверяет, уточняет и подписывает справку поФорме N КС-3, акт о выполненииработ по форме N КС-2 ивозвращает их Подрядчику до 5-го числа месяца, следующего заотчетным.

4.1.3.

При несогласииЗаказчика с объемами или качеством выполненных Подрядчиком работ онв течение 10-ти рабочих дней возвращает Подрядчику справку поФорме N КС-3 и акт по форме N КС-2 с указанием исправленныхобъемов работ или с указанием об отказе в приемке некачественновыполненных работ.

В случае корректировки Заказчиком объемов работПодрядчик в течение 3-х дней вносит такие изменения всоответствующие справку и акт и направляет новую редакцию справки иакта Заказчику.

В случае отказа Заказчика от приемки некачественновыполненных работ Подрядчик устраняет недостатки в выполненныхработах в установленный Заказчиком срок и после устраненияпредставляет на подпись Заказчику справку по Форме N КС-3 и акт по форме N КС-2.

4.2.

Окончательная сдачаработ осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные вдополнительном соглашении по конкретному Объекту. Для этогоПодрядчик должен:

4.2.1. Произвестиподготовку исполнительной документации и сдать выполненные работыЗаказчику, а при необходимости – эксплуатирующей организации.

4.2.2. Оформить иподписать у Заказчика акт сдачи-приемки работ, подтверждающийвыполнение полного комплекса работ и передачу Заказчику полногопакета исполнительной документации по выполненным работам,указанного в приложении к дополнительному соглашению, а также инойдокументации по соответствующему виду работ, предусмотреннойнормативными документами.

4.3. Иные условияприемки-сдачи работ указываются Сторонами в Соглашениях об уступкеправ по Договору по Объекту.

5.Платежи и расчеты

5.1.Расчеты за лифтовое оборудование и работы производятся с авансовымиплатежами, указаными в Приложении N 1, и выполненные работыпроизводятся по факту их выполнения.

Обязательным условиемявляется отлагательный платеж в размере не менее 5% от стоимостипоставки и работ по Объекту до момента заключения договора сИсполнителем на сервисное (постгарантийное) обслуживание лифтовогооборудования.

5.2.

Оплата выполненныхработ производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней содня получения от Подрядчика справок по Форме N КС-3, с актами по форме N КС-2., оформленных в соответствиис п.4.1. настоящего Договора, с учетом корректировок, внесенныхЗаказчиком.

5.3.

Окончательный расчетпо каждому Объекту производится после подписания акта сдачи-приемкиработ, подтверждающего выполнение полного комплекса работ наОбъекте и устранения обнаруженных при приемке недостатков(дефектов).

Заказчик вправе задержатьокончательный расчет по договору до момента выполнения в полномобъеме обязательств Подрядчика по настоящему Договору и всоответствии с Соглашением об уступке прав по Объекту.

5.4. При осуществленииоплаты по договору Заказчик вправе производить удержание суммначисленных пеней и/или штрафов за нарушение обязательствПодрядчика по настоящему договору, при этом Заказчик письменноизвещает Подрядчика об основаниях и размере удержания. Удержаниепроизводится в следующем порядке: сначала пени и штрафы.

5.5. Датой оплаты подоговору считается дата списания денежных средств с расчетногосчета Заказчика.

6.Права и обязанности

6.1.Заказчик вправе:

6.1.1. Иметьбеспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всегопериода их выполнения.

6.1.2.

Осуществлятьконтроль за выполнением работ, а также производить проверкусоответствия используемых Подрядчиком строительных материалов,оборудования, указанного в ПСД, государственным стандартам,техническим условиям и наличия соответствующих сертификатов,техпаспортов и других документов, удостоверяющих их качество.

6.1.3.

Заказчик вправеотказаться от исполнения настоящего договора, оплатив Подрядчикусданные работы, а исполнение оставшихся работ поручить другому лицув случаях:

6.1.3.1. Если Подрядчикзадерживает выполнение этапов работ на Объекте на срок более 30дней.

6.1.3.2.

Если Подрядчиквыполняет работы с существенными недостатками или ненадлежащимобразом исполняет другие обязательства по настоящему договору, вслучае неустранения недостатков в указанные Заказчиком разумныесроки.

6.1.4. Если в отношенииПодрядчика будет принято судебное решение по делу о банкротстве,влекущее или могущее повлечь финансовую несостоятельностьПодрядчика, в т.ч.

если Подрядчик подаст заявление в суд онесостоятельности, или объявит о своей ликвидации, или на егоимущество будет наложен арест, а также если Подрядчик не приступилне по вине Заказчика к выполнению Работ в течение 10 дней с моментапередачи фронта работ, или не выполнил свои обязательства всоответствии с договором в части выполнения сроков производстваРабот не по вине Заказчика более чем на 30 рабочих дней, или уПодрядчика отозвана лицензия, то в любом из этих случаев, а также вслучаях по п.6.1.2., Заказчик имеет право, после представленияПодрядчику письменного уведомления, вступить во владениерезультатами выполненных Работ, отстранить его от Работ, неосвобождая его от обязательств или ответственности за действия,осуществленные до отстранения от Работ, и расторгнуть Договор водностороннем порядке.

6.1.5. Заказчик послеприемки результата работ вправе предъявлять к Подрядчику требованияпо любым недостаткам работ, в том числе, если недостатки,выявляемые при обычном способе приемки, не были оговорены в актеприемки-сдачи.

6.2. Для выполнениянастоящего Договора Заказчик обязан:

6.2.1. ПредоставитьПодрядчику техническую документацию трехстороннего Соглашения обуступке прав по Договору на конкретный Объект.

6.2.2. Заказчик обязанобеспечить Подрядчику возможность выполнения работ (предоставитьфронт работ), в том числе по необходимости обеспечить точкиподключения электроэнергии, водоснабжение, канализацию, выделитьместо для складирования материалов и оборудования Подрядчика, атакже место для размещения бытовых помещений и техники,используемой Подрядчиком.

6.2.3. Приниматьвыполненные Подрядчиком работы и оформлять представленные справкипо форме N КС-3 и акты поформе N КС-2 в порядке и наусловиях, установленных договором.

6.2.4. Осуществитьпроверку геометрии лифтовых шахт, очистить приямки и машинныепомещения от строительного мусора.

6.2.5. В течение всегопериода строительства:

-обеспечить авторский и технический надзор,

-обеспечить в установленном порядке приемку выполненных работ,

-обеспечить по согласованной с Заказчиком заявке вертикальнуютранспортировку монтируемого оборудования Подрядчика при егомонтаже на Объекте,

-участвовать в освидетельствовании скрытых работ, контролироватьсоставление и подписывать акты приемки скрытых работ.

6.2.6. От начала работ доподписания приемосдаточного акта обеспечить сохранность имущества,материалов и техники Подрядчика, переданных под охрану вустановленном порядке в соответствии с действующими инструкциямиЗаказчика.

6.2.7. Обеспечитьсвоевременный вызов заинтересованных организаций, выполняющих, всоответствии с действующим законодательством, контрольныефункции.

6.3. Подрядчиквправе:

6.3.1. В случаенесвоевременного исполнения Заказчиком п.6.2.2. требовать переносасроков окончания работ на конкретном Объекте на период,согласованный Сторонами.

Перенос сроков окончанияработ оформляется дополнительным соглашением Сторон.

6.4. Для выполнениянастоящего Договора Подрядчик обязан:

6.4.1. Своими силами исредствами выполнить работы в соответствии с переданной Заказчикомтехнической документацией, в сроки, указанные дополнительномсоглашении, и сдать указанные работы в порядке, установленномДоговором в соответствии со строительными нормами и правилами.

6.4.2. Подрядчик обязаннемедленно предупредить Заказчика о независящих от негообстоятельствах, которые грозят годности или качеству результатоввыполняемой работы, либо создают невозможность ее выполнения всрок.

6.4.3. До началапроизводства работ разработать и согласовать с Заказчиком типовуютехнологическую карту на монтаж оборудования согласно СНиП 3.01-85*п.3.11*. А также обеспечить качественное выполнение работ всоответствии с требованиями СНиП и ГОСТ, действующими на территорииРФ, и безусловное исправление недостатков в работах.

6.4.4. На весь периодпроизводства работ по каждому Объекту и до окончания работ:

-своим приказом назначить ответственного производителя работ. Копиюприказа направить Заказчику,

-получить все разрешения и лицензии, необходимые для производстваработ, являющихся предметом настоящего договора,

-нести ответственность за выполнение мероприятий по охране труда,охране окружающей среды, по санитарному и противопожарномусостоянию Объекта и временных сооружений. Страхование материалов иработников осуществляется за счет Подрядчика.

6.4.5. Обеспечитьпервичный инструктаж своего рабочего персонала по техникебезопасности на строительных площадках. Подрядчик самостоятельнонесет ответственность за последствия в случае несоблюдения даннымрабочим персоналом норм и правил техники безопасности настроительных площадках вследствие ненадлежащего инструктажа.

6.4.6. Обеспечить чистотупереданного Подрядчику фронта работ (строительной площадки),чистоту выезжающего транспорта, осуществить по завершении работ -окончательную уборку фронта работ от отходов строительства ивывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы иоборудование до момента сдачи работ Заказчику, передатьстроительную площадку Заказчику по акту.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/677011185

Юриспруденция
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: